Договор купли-продажи ламината

Об оплате банковскими картами ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА

Совершая покупку в интернет-магазине, клиент соглашается со всеми перечисленными ниже условиями.

Договор оферта

Преамбула

1.1. Настоящие Условия регулируют взаимоотношения интернет-магазина и Покупателя.

1.2. Интернет-магазин сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор с предварительной их публикацией на сайте.

1.3. Адрес действующей редакции Договора в сети интернет: www.profkom64.ru

1.4. Настоящий Договор имеет приоритет перед иными документами.

Статус интернет-магазина www.profkom64.ru

2.1. Интернет-магазин предназначен для организации дистанционного способа продажи товаров через сеть интернет.

2.2. Сделки интернет-магазина, регулируются договором купли-продажи (см. ниже) на условиях публичной оферты, размещенным по адресу www.profkom64.ru

2.3. Произведя акцепт оферты (т.е. оплату оформленного в интернет-магазине заказа), Покупатель получает в собственность товар на условиях Договора купли-продажи.

2.4. Интернет-магазин не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении заказа.

Статус Покупателя

3.1. Покупателем является гражданин (ка), оформившие заказ в интернет-магазине на условиях Договора купли-продажи (публичной оферты интернет-магазина).

3.2. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении заказа информации.

3.3. Оплата Покупателем оформленного в интернет-магазине заказа означает полное согласие Покупателя с условиями Договора купли-продажи (публичной оферты интернет-магазина) и является датой заключения Договора купли-продажи между интернет-магазином и Покупателем.

3.4. Использование ресурса интернет-магазина для просмотра и выбора товара, а так же для оформления заказа является для Покупателя безвозмездным.

Доступ к информации о Покупателе

4.1. Информация, предоставленная Покупателем является конфиденциальной.

4.2. Интернет-магазин использует информацию о Покупателе исключительно в целях функционирования интернет-магазина (отправление уведомления Покупателю о выполнении заказа и т. д.) и в случаях, указанных в настоящем Договоре-оферте.

Порядок заключения договора купли-продажи

5.1. При оформлении заказа в интернет-магазине, Покупатель обязан предоставить о себе правдивую информацию.

5.2. Волеизъявление Покупателя осуществляется посредством внесения Покупателем соответствующих данных в форму заказа в интернет-магазине и осуществлением акцепта публичной оферты интернет-магазина (т.е. оплаты Покупателем оформленного заказа на условиях Договора купли-продажи).

5.3. Интернет-магазин не редактирует информацию о Покупателе.

Цена товара

6.1. Цена на сайте указана на каждую позицию и действует при заказе через .

6.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Товара.

6.3. Цена на товар в розничном магазине компании может отличаться от цены в .

6.4. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте либо сообщает Покупателю при оформлении заказа Оператором.

Обязательства сторон по исполнению договора

7.1. После акцепта (т.е. после оплаты Покупателем заказа), интернет-магазин и Покупатель принимают на себя обязательства и получают права, изложенные в договоре купли-продажи (см.ниже), размещенном на ресурсе интернет-магазина www.profkom64.ru

Договор купли-продажи

Совершая покупку в интернет-магазине, клиент соглашается со всеми нижеперечисленными условиями.

Гражданин (ка), именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и ИП Шоколов Д.А., именуемый в дальнейшем «Продавец», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Общие положения

1.1. Настоящий договор является публичной офертой и содержит все существенные условия организации купли-продажи дистанционным способом (т.е. через интернет-магазин).

1.2. В случае принятия условий Настоящего договора (т.е. публичной оферты интернет-магазина), гражданин(ка), производящий акцепт оферты, становится Покупателем. Акцептом является факт оплаты заказа в размере 100% на условиях Настоящего договора.

Термины и определения

2.1. «Товар» — продукция, предлагаемая к продаже в интернет-магазине по адресу www.profkom64.ru

2.2. «Интернет-магазин» — сайт Продавца, предназначенный для заключения договоров розничной купли-продажи на основании ознакомления Покупателя с предложенным Продавцом описанием Товара и/или представленным на фотоснимках, посредством сети интернет, исключающей возможность непосредственного ознакомления Покупателя с Товаром — дистанционный способ продажи товара.

Предмет договора

3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар, а Покупатель обязуется оплатить и принять товар на условиях Настоящего договора.

3.2. Настоящий договор регулирует куплю-продажу в интернет-магазине в том числе:

  • добровольный выбор Покупателем Товаров в интернет-магазине;
  • самостоятельное оформление Покупателем заказа в интернет-магазине;
  • оплата Покупателем заказа, оформленного в интернет-магазине;
  • выполнение и передача заказа Покупателю в собственность на условиях Настоящего договора.

Порядок оформления заказа

4.1. Покупатель самостоятельно оформляет заказ в интернет-магазине.

Стоимость и порядок оплаты заказа

5.1. Полная стоимость заказа состоит из стоимости товара в интернет-магазине.

5.2. Покупатель оплачивает заказ любым способом, выбранным в интернет-магазине.

Срок поставки

6.1. Срок поставки зависит от удаленности адреса доставки, но не может быть более 45 дней.

Претензии по товару ненадлежащего качества.

7.1. Под товаром ненадлежащего качества подразумевается товар, который неисправен и не может обеспечить исполнение своих функциональных качеств. Полученный товар должен соответствовать описанию на сайте. Отличие элементов дизайна или оформления от заявленных в описании на сайте не является неисправностью или нефункциональностью товара.

7.2. Покупатель подтверждает факт своей осведомленности о невозможности, исходя из условий производства товаров данного рода (вида), абсолютной идентичности таких характеристик (свойств) товара как оттенок (тон), в связи с чем допускаются незначительные изменения цвета (тона, оттенка) товара (керамической плитки, ламината, паркета и т. п.) в зависимости от изготовленной партии. Также Покупатель подтверждает факт своей осведомленности о возможных различиях тона (оттенка) и калибра (размера) керамической плитки разных артикулов, входящих в одну коллекцию, а также при комбинировании разных коллекций (дизайнов), так как данные различия вызваны особенностями производства керамической плитки и допускаются стандартами. Разнотон изделий изготовленных из натуральных материалов не является браком.

7.3. Внешний вид и комплектность товара, а также комплектность всего заказа должны быть проверены получателем в момент доставки товара. После получения заказа претензии к внешним дефектам товара, его количеству, комплектности и товарному виду не принимаются.

Ответственность сторон

8.1. В случае форс-мажорных обстоятельств, стороны освобождаются от исполнения настоящего договора.

8.2. Продавец не несет ответственности, не может выступать в качестве ответчика в суде и не возмещает убытки, возникшие у Покупателя действия или бездействия третьих лиц.

8.3. Продавец не несет ответственности в случае неправильного выбора Покупателем характеристик или модификации товара, являющегося предметом договора купли-продажи.

8.4. Продавец не несет ответственности по оплате госпошлин в случае вступления в силу таможенного законодательства при пересечении грузом (Товаром) границы Российской Федерации в адрес Покупателя.

8.5. Стороны прилагают максимальные усилия с целью устранения возникающих разногласий путем переговоров.

Срок действия настоящего договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств.

ПравоВед.by — Юридическая консультация, правовая помощь адвоката, юридические услуги, представительство в суде.

Популярные вопросы:

Штраф на работе

вопрос о разводе

Еще раз по летней практике в школе

Ограничение общения с ребенком

Алименты

Cосед тащит мусор в дом

Недостача КРС

Имущество после развода

Усыновление

вопрос о взаимоотношениях с дачными соседями

Внимание! Каждый Ваш вопрос уникален и юридическая консультация дается только по нормативным правовым актам, которые действовали на момент написания конкретного вопроса! Не поленитесь задать свой уникальный юридический вопрос. Мы рады каждому обращению к нам за консультацией, но постарайтесь, задавая Ваш юридический вопрос, описать сложившуюся юридическую ситуацию как можно подробнее не опуская ни одной правовой детали.

Договор оказания услуг по укладке ламината

Здраствуйте!! Имею ИП нужен типовой договор оказания услуг по укладке ламината. Зарание благодарен!

Типовой, так типовой (средняя температура по больнице 36,6):

ДОГОВОР БЫТОВОГО ПОДРЯДА N_____

г. Минск ___ ____________ 20__

ИП NN», именуемый в дальнейшем «Подрядчик»с одной стороны, и гражданин ___________, паспорт серии _____ N ______________________, выдан __________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые далее «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить следующие работы по заданию Заказчика: ______________________________, предназначенные удовлетворять бытовые и личные потребности Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно условиям настоящего Договора.
1.2. Выполнение работ по настоящему Договору выполняется из материалов Подрядчика (Заказчика).
1.3. На день заключения настоящего Договора стоимость работ составляет: __________________________ (________________________) белорусских рублей.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Стороны устанавливают следующие сроки выполнения оговоренных в подпункте 1.1. Договора работ:
Начало выполнения работ — ___.___.20__.
Срок окончания работ — ___.___.20__.
2.2. Предусмотренные подпункте 1.1. Договора работы выполняются по месту нахождения Заказчика, по адресу: ______________________________.

Это интересно:  Договор купли-продажи права аренды помещения

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик осуществляет предварительную оплату работ по Договору в размере_________________________ _______________________) белорусских рублей в срок до ___.___.20__. Окончательный расчет производится при подписании акта выполненных работ Сторонами.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Заказчика:
— обеспечить условия для проведения работ с использованием электроинструмента в соответствии с правилами по технике безопасности, в противном случае Подрядчик оставляет за собой право отказаться от проведения работ до устранения Заказчиком обстоятельств, препятствующих проведению работ. Дата повторного выезда Подрядчика согласовывается Сторонами дополнительно;
— оказывать содействие Подрядчику (его представителям) при транспортировке изделий и материалов, а также при производстве работ: принять меры для защиты окружающей обстановки в помещении от загрязнения и порчи (тщательно закрыть мебель); при необходимости обезопасить имущество третьих лиц от возможной порчи в процессе выполнения работ;
— обеспечить беспрепятственный доступ в помещения;
— обеспечить на объекте освещение в темное время суток, пригодное для проведения работ, в противном случае Подрядчик оставляет за собой право отказаться от проведения работ до устранения Заказчиком обстоятельств, препятствующих проведению работ. Дата повторного выезда представителей Подрядчика согласовывается Сторонами дополнительно, повторный выезд представителей Подрядчика оплачивается Заказчиком дополнительно;
— взять на себя решение вопросов касательно оформления пропусков и допусков на закрытые (придомовые) территории для беспрепятственного въезда автотранспорта Подрядчика;
— своими силами принять меры по обеспечению сохранности мебели и пола, находящихся в непосредственной близости от места проведения работ;
— произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором;
— своевременно и в полном объеме выплатить вознаграждение Подрядчику.
4.2. Обязанности Подрядчика:
— выполнить работы, возложенные на него в соответствии с настоящим Договором, своевременно, в полном объеме и надлежащего качества;
— своевременно уведомлять Заказчика о невозможности выполнения (выполнения в срок), работ, производство которых возложено на него в соответствии с настоящим Договором, а также о любых обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению работ либо выполнению их в срок;
4.3. Стороны вправе в любое время изменить или расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию.
4.4. Заказчик вправе:
— требовать от Подрядчика предоставления информации о порядке и ходе выполняемых работ и производить проверки, связанные с данным вопросом;
— отказаться от работы, выполненной Подрядчиком ненадлежащим образом, и потребовать возмещения убытков либо принять ненадлежащим образом выполненную работу с соразмерным уменьшением выплачиваемого вознаграждения либо принять работу и потребовать от Подрядчика безвозмездного исправления недостатков в срок, указанный Заказчиком.
4.5. Подрядчик вправе:
— при наличии уважительных причин отказаться от выполнения работ, письменно предупредив Заказчика за 10 дней, и возместить убытки, понесенные Заказчиком в связи с расторжением настоящего Договора;
— привлекать субподрядчиков для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором;
— с согласия Заказчика передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам.
4.6. Заказчик подтверждает, что Подрядчик своевременно предоставил для ознакомления все необходимые документы и информацию об основных технических и потребительских свойствах, а также выполнению работ по установке. Предоставленная информация Заказчику ясна и понятна.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.
5.2. В случае нарушения срока, предусмотренного подпунктом 2.1. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,15% от стоимости работ за каждый день просрочки.
5.3. В случае необоснованного отказа Заказчика принять работы, соответствующие по качеству условиям настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 10% стоимости работ по настоящему Договору.
5.4. За нарушение сроков оплаты работ по Договору, предусмотренных в подпункте 3.1. настоящего Договора, Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,15% стоимости работ за каждый день просрочки.

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение условий Договора, если оно произошло по независящим обстоятельствам, которые сторона не могла предвидеть или предотвратить.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента его исполнения.
7.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактические расходы по исполнению настоящего Договора, понесенные им до момента получения им от Заказчика уведомления о его расторжении, включая стоимость материалов и затрат, связанных с производственным процессом.
7.3. Изменение условий Договора или его досрочное расторжение возможно только по взаимному соглашению Сторон.
7.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим гражданским законодательством Республики Беларусь. Споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат разрешению путем проведения переговоров. В случае невозможности разрешения споров по взаимному согласию заинтересованная Сторона вправе инициировать их разрешение в предусмотренном законодательством Республики Беларусь порядке.
7.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность Сторон регламентируется в порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ООО «NN» ФИО ____________________________
________________________________
Юридический адрес:__________________ Адрес: _________________________
Почтовый адрес: ____________________ ________________________________
УНП ________________________________ Паспортные данные:
р/с ________________________________ N______________________выдан____
Тел. _______________________________ ________________________________
Тел.____________________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по договору бытового подряда от___.___.20__ N_______

г. Минск ___ ________ 20__ г.

ИП «NN», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, и гражданин(ка) _________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны составили настоящий Акт, о нижеследующем.

1. На момент приема-передачи выполненных работ Заказчик претензий к качеству и сроку выполнения работ Подрядчиком не имеет.
2. Настоящий акт является основанием для окончательных расчетов между Сторонами Договора.
3. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передается Подрядчику, другой — Заказчику.

Подрядчик Заказчик
__________________/ __________________/

Договор купли-продажи мебели

Тип документа: Договор купли-продажи имущества

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 21,3 кб

Рассматриваемый вид договора заключается между двумя сторонами: «Продавец» и «Покупатель». Предметом договора в таком случае является обязанность «Продавца» передать «Покупателю» мебельный набор в собственность, за который «Покупатель» должен выплатить ту денежную сумму, которая устанавливается самим договором. Составление такого документа позволяет обеим сторонам обезопасить свое участие в сделках подобного рода.

Особенности заполнения договора купли-продажи мебели

В данном виде договоре уделяется внимание таким моментам, как:

  • предмет договора;
  • особенности порядка его исполнения;
  • расчеты и сумма договора;
  • величина гарантийного срока;
  • общая продолжительность срока действия рассматриваемого документа;
  • ответственность каждой из сторон за полное выполнение условий соглашения;
  • способы разрешения споров и т.д.

Также в документе отдельно прописываются прочие условия осуществляемого договора, что позволяет сделать сделку максимально прозрачной, продуманной и выгодной для обеих сторон. Итоговым результатом данного документа являются юридические данные всех участников договора и их личные подписи.

Бланк договора купли-продажи мебели

Образец договора купли-продажи мебели (заполненный бланк)

Скачать Договор купли-продажи мебели

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ мебели №

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя набор мебели или двери купе (в дальнейшем «Товар»), а Покупатель обязуется принять товар и уплатить за него Продавцу денежную сумму, порядке и размере, установленными настоящим договором.

1.2. Предметом настоящего договора является товар, заказанный Покупателем и соответствующий описанию, указанному в Спецификации и Чертеже, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора (в дальнейшем «Приложения»).

1.3. Покупателю могут быть предоставлены дополнительные услуги по замеру, сборке, установке (монтажу) и доставке товара; стоимость услуг включается в стоимость товара. Указанные услуги предоставляются Покупателю только при условии приобретения товара. Описание заказанных Покупателем услуг, сроки, время и условия их предоставления указываются в договоре и Приложениях к нему.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Покупатель, ознакомившись с демонстрируемыми образцами, потребительскими свойствами и условиями поставки, заказывает изготовление необходимого ему товара. При этом Продавец заполняет необходимые Приложения, учитывающие характерные и особенные признаки, размеры и детали товара.

2.2. Продавец осуществляет продажу товара (отметить нужный пункт):

2.2.1. С предварительным замером с выездом на место предполагаемой установки; Стоимость услуг по замеру определена в Приложении №1.

2.2.2. Без предварительного замера. В случае отказа покупателя от замера, покупатель несет ответственность за предоставленные им размеры.

Это интересно:  Порядок приема на работу заключения и расторжения трудового договора

2.3. Установка (монтаж) товара осуществляется (отметить нужный пункт):

2.3.1. Продавцом; Стоимость услуг по установке (монтажу) товара определена в Приложении №1.В случае установки (монтажа) товара Продавцом, Покупатель обеспечивает возможность работы представителей Продавца в заранее подготовленном помещении, предназначенном для установки товара, освободив указанное помещение от лишних предметов и обеспечив необходимые условия безопасности. Если Покупатель не обеспечил должного уровня безопасности в помещении, из-за которых возникло повреждение стен и полов в помещении клиента, вся ответственность за повреждения лежит на Покупателе. Установка (монтаж) товара осуществляется Продавцом без выравнивания пола, потолка и стен помещения Покупателя, а так же без проведения сантехнических работ, установки и переноса электрических розеток, газовых труб и подводок. Выполнение услуг по монтажу товара Продавец вправе осуществлять как в день доставки товара, так и в любой другой рабочий день по согласованию с Покупателем. Время начала выполнения работ подлежит согласованию между Покупателем и Продавцом.

2.3.2. Покупателем самостоятельно без участия Продавца; В случае отказа Покупателя от установки (монтажа) товара Продавец не несет ответственности за последствия, вызванные некачественной установкой (монтажом) товара, произведенной Покупателем самостоятельно или с помощью выбранных им лиц.

2.4. Доставка товара Покупателю осуществляется Продавцом по адресу, указанному Покупателем. Стоимость услуг по доставке товара определена в Приложении №1. Срок и время доставки согласовываются Покупателем и Продавцом, но не менее, чем за одни сутки до доставки. При этом Продавец информирует Покупателя о сроке и времени доставки. Если доставка товара произведена в согласованные сторонами сроки, но товар не был передан покупателю по его вине, новая доставка производится во вновь согласованные сторонами сроки после дополнительной оплаты Покупателем стоимости доставки товара. При этом Покупатель и Продавец могут заключить отдельный договор на повторную доставку. Стоимость указанных услуг не включается в сумму настоящего договора.

2.5. Срок исполнения по доставке и сборке составляет рабочих дней.

2.5.1. Дата выполнения заказа не позднее « » года Заказ может быть доставлен Покупателю ранее указанной даты, о чем Покупатель будет уведомлен не менее чем за сутки до доставки товара. В случае отказа Покупателя принять товар раньше даты выполнения заказа, Продавец вправе доставить товар Покупателю позднее даты выполнения заказа и срок выполнения заказа считается согласованным с Покупателем.

2.5.2. Продавец оставляет за собой право приостановить действие данного договора или увеличить срок исполнения услуг по доставке и сборке в одностороннем порядке, если в течение срока исполнения услуг по доставке и сборке Продавец не сможет созвониться с Покупателем и установить дату доставки и сборки товара.

2.6. Товар должен быть доставлен по адресу: .

2.7. Передача товара осуществляется вручением его Покупателю либо другому уполномоченному им лицу, представившего оригинал настоящего договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СУММА ДОГОВОРА

3.1. При заключении договора Покупатель вносит аванс в размере % от суммы, указанной в п.3.3 Договора.

3.2. Окончательный расчет по договору производится представителю Продавца по факту передачи товара и оказания услуг Покупателю.

3.3. Сумма договора составляет рублей.

3.4. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях в соответствии с нормами действующего законодательства.

3.5. Дополнительные элементы Покупателя, купленные не у Продавца устанавливаются только за дополнительную плату и подлежат обязательному отражению в Приложении №1 данного договора в графе «дополнительные работы» с указанием наименования и количества устанавливаемых изделий.

3.6. В случае отсутствия в Приложении №1 оплаченной установки дополнительных элементов или несоответствия количества оплаченных элементов количеству фактически устанавливаемых, Продавец вправе отказать Покупателю в установке всех неоплаченных элементов.

3.7. В случае отказа Покупателя от установки каких-либо элементов товара, заказанных им у продавца (полок, декоративных и фальш-панелей, фурнитуры и т.д.) их стоимость не вычитается из стоимости товара, и Покупатель обязан оплатить товар полностью, а данные элементы остаются в его полном распоряжении.

4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

4.1. Гарантийный срок на товар года.

4.2. Гарантийный срок не распространяется на электрооборудование, поставляемое вместе с товаром, на стекло без армирующей пленки, а также на механические повреждения товара при его эксплуатации Покупателем.

4.3. Покупатель теряет гарантийный срок на товар, заказанный в данном договоре, а также гарантийный срок на товар, заказанный им ранее по предыдущим договорам, в случае невыполнения своих обязательств по любому из договоров.

4.4. В случае если Покупатель устанавливает товар, приобретенный у продавца, самостоятельно, то гарантия на товар распространяется только на механизм раздвижных дверей купе.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.

5.2. Датой окончания договора будет дата передачи Покупателю или лицам, его представляющим, товара, соответствующего описанию, указанному в Приложениях. При оказании услуг, указанных в договоре, договор считается исполненным с момента выполнения этих услуг.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Покупатель вправе потребовать от Продавца выплаты штрафа в размере % за каждый день просрочки от суммы услуг по доставке и сборке, указанной в Приложении №1.

6.2. Штраф не взимается с Продавца в случаях, когда Покупатель нарушил сроки, установленные п.2.4 договора. В случае отказа Покупателя от получения заказанных товаров (услуг) согласно спецификации и эскиза, денежные средства, уплаченные Покупателем за товары (услуги) остаются у Продавца в качестве штрафных санкций.

6.3. В случае отказа Продавца от исполнения настоящего договора, Продавец возвращает Покупателю денежные средства в сумме внесенных Покупателем денежных платежей.

6.4. Претензии по договору принимаются в течение гарантийного срока на товар при предъявлении Покупателем оригинала настоящего договора и всех приложений к нему.

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажорные обстоятельства). К таким событиям относятся наводнения, пожар, землетрясения, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, военные действия, технологические катастрофы.

6.7. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, исполнение договора может быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на время их действия и ликвидации их последствий.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров.

7.2. В случае, когда возникшие споры путем переговоров не урегулированы, они подлежат разрешению в судебном порядке.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор, составленный на четырех страницах, а также любые приложения к нему, заключается между двумя сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и передаются по одному экземпляру каждой из сторон.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему договору не допускаются. В случае если Покупателю необходимо внести изменения или дополнения в данный договор, договор подлежит расторжению, а вместо него оформляется новый договор с новой датой и новым сроком исполнения услуг по доставке и сборке. Покупатель в этом случае оплачивает дополнительно работы связанные с переоформлением договора в размере стоимости услуг связанных с предварительным замером товара.

8.3. Ни одна из сторон договора не вправе передавать свои права по настоящему договору другому лицу без письменного согласия другой стороны.

Договор купли-продажи мебели

Отзывов: 9 Просмотров: 51045
Голосов: 9 Обновлено: 10.03.2017

Автор документа

число консультаций: 2089
отмеченных лучшими: 569
ответов к документам: 89
размещено документов: 16
положительных отзывов: 759
отрицательных отзывов: 5
  • E-mail: moxankevich@mail.ru
  • Skype: chechetkinvgeni

Информация к документу

Мебель, как имущество, также может быть объектом договора купли-продажи. Данный вид гражданско-правовой сделки имеет ряд особенностей, которые представлены ниже.

Особенности составления документа

Законодательное регулирование

Действующее законодательство тщательно регулирует правоотношения, связанные с куплей-продажей различного имущества. В частности, порядок и правила заключения договора купли-продажи мебели получили своё регулирование в Гражданском кодексе РФ. Данным правоотношениям посвящены следующие статьи ГК РФ:

  • общие положения о купле продаже (ст. 454 – 491 ГК РФ);
  • розничная купля-продажа (ст. 492 – 505 ГК РФ).

Важно! Статьи ГК РФ, регулирующие порядок осуществлёния розничной продажи, применимы только в том случае, если в качестве продавца выступает компания или индивидуальный предприниматель, занимающийся продажей мебели.

Это интересно:  Где оформляется договор купли продажи земельного участка

Кроме ГК РФ данная сфера правоотношений может также быть урегулирована ФЗ «О защите прав потребителей», если, конечно, в качестве продавца выступает лицо, которое занимается продажей мебели и которое обязано соблюдать требования законодательства о защите прав потребителей.

Предмет договора

На основании договора купли-продажи мебели продавец обязуется продать покупателю определённую мебель, а покупатель обязуется принять проданную ему мебель и заплатить оговорённую сумму денег.

Важно! В тексте договора необходимо чётко указать наименование той мебели, которая подлежит продаже. Также желательно указать модель (если таковая имеется), страну производства и другие характеристики, которые дают возможность идентифицировать продаваемую мебель.

Выбор той или иной модели может быть осуществлён с помощью каталога либо непосредственно в магазине продавца. Но если клиент остановил свой выбор на конкретной модели, продавец должен продать и доставить ему именно данную модель.

Доставка купленного товара

В тексте договора необходимо предусмотреть порядок и сроки осуществлёния доставки. В частности, на практике бывают случаи, когда заказанный товар должен быть доставлен на склад продавца и только после этого – заказчику. В этом случае необходимо предусмотреть как сроки доставки мебели на склад продавца, так и сроки его доставки заказчику.

Важно! Необходимо предусмотреть за чей счёт должны быть доставлены товары. Как правило, доставка на место назначения осуществляется за счёт средств продавца. Но бывают и случаи, когда по условиям продавца доставку должен организовать покупатель. На данный факт необходимо обратить особое внимание.

Оплата товара

При составлении текста договора необходимо обратить особое внимание на пункт, касающийся оплаты товара. На практике применяются 2 основные вариант осуществления оплаты:

  • покупатель платит оговорённую сумму полностью или частично в качестве аванса до доставки товара;
  • покупатель платит за товар после его доставки.

В основном каждая компания, осуществляющая продажу мебели, имеет свои разработанные типовые договора, в которых предусматривается наиболее удобный для компании вариант оплаты. Но это не значит, что покупатель не может внести свои изменения. Кроме того можно составить собственный вариант договора и предоставить его продавцу для ознакомления.

Кроме указанных пунктов стороны также должны согласовать такие вопросы, как:

  • ответственность сторон за невыполнение своих обязанностей;
  • расторжение договора;
  • порядок уведомления сторон и т.д.

Заполненный образец документа

Договор купли-продажи № ____

г. _______________ «____» ____________ 20__ г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ______________________________________________, действующего на основании ________________ с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Продавец обязуется доставить и передать в собственность Покупателя, а Покупатель в соответствии с условиями Договора оплатить и принять товар, указанный в п.1.2. «Спецификация».

Наименование (торговая марка, цвет, размер)

1.3 В качестве образца Сторонами используется конкретная модель мебели базового названия, выбранная Покупателем в торговой точке Продавца. В параметры модели базового названия могут быть внесены изменения по письменному согласованию Сторон. Согласование комплектации и внешнего вида мебели производится путём составления Спецификации (п.1.2 Договора).

2. Цена и порядок расчётов

2.1 Цена товара определяется в момент заключения Договора. Оплата товара производится путём внесения Покупателем денежных средств на расчётный счёт Продавца.

2.2 Оплата производится в российских рублях на основании счёта, выставленного Продавцом.

2.3 Покупатель должен оплатить Продавцу 100% от цены товара по выставленному Продавцом счёту в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента выставления Продавцом счёта.

Цена товара по настоящему договору составляет:

(сумма цифрами и прописью, в рублях)

3. Порядок доставки товара

3.1 Продавец осуществляет доставку товара указанного в п. 1.2. Договора на свой склад в г. ____________________ в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора.

3.2 Доставка товара Покупателю осуществляется после наступления обстоятельств, указанных в п. 3.1. Договора и исполнения Покупателем обязанностей по уплате суммы, указанной в п. 2.3. Договора. День и время доставки товара Покупателю Стороны оговаривают дополнительно.

3.3 Доставка к входу в здание, указанному Покупателем, осуществляется силами и за счёт Продавца при условии беспрепятственного проезда к нему автотранспорта Продавца и его нахождения в черте г. ____________________________.

4. Обязанности сторон

4.1 Продавец обязан до заключения настоящего Договора ознакомить Покупателя с информацией об основных потребительских свойствах, материалах, из которых изготовлена мебель и которые использованы при её отделке, месте изготовления, цене, цвете, размере, условиях приобретения и доставки, сроке службы, гарантийном сроке и образцами товара, оговорённого в п.1.2.

4.2 Продавец обязан передать товар, указанный в п.1.2. Договора, Покупателю в порядке и в сроки, установленные в Договоре.

4.3 Продавец обязан в наглядной форме ознакомить Покупателя с Правилами продажи отдельных видов товаров, Правилами продажи товаров по образцам, Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

4.4 В случае нарушения Продавцом срока доставки товара, установленного в п.3.1. Договора, Продавец уплачивает Покупателю за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента суммы предварительной оплаты товара. Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по Договору купли-продажи, передача товара Покупателю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара Покупателю или до дня удовлетворения требования Покупателя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара. (п.3 ст.23.1. Закона о защите прав потребителей).

4.5 Покупатель обязан осуществить проверку при приёмке продукции по количеству, качеству, ассортименту и подписать соответствующие документы (товарную накладную).

4.6 Покупатель до передачи ему товара вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии возмещения Продавцу расходов, понесённых в связи с совершением действий по выполнению Договора (п.4 ст.497 ГК РФ).

4.7 В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Покупателя, Продавец, в установленные Законом сроки производит возврат оговорённой в п.2.2. Договора суммы и удерживает из внесённого Покупателем взноса расходы на доставку товара (п. 4 ст. 26.1 Закона «О защите прав потребителей»).

5. Ответственность сторон

5.1 Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента доставки товара по адресу, указанному Покупателем (г. _____________, ул. __________ д.____ кв. ____)

5.2 Каждая из сторон обязана исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая возможное содействие другой Стороне.

5.3 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с Договором и Гражданским Кодексом РФ и Законом «О защите прав потребителей».

5.4 Споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путём переговоров, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Стороны обязаны принять все меры для разрешения разногласий в досудебном порядке.

5.5 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства).

6. Прочие условия

6.1 Сроки, предусмотренные настоящим Договором, автоматически продлеваются на время национальных праздников.

6.2 В случае остановки деятельности производства, занятого изготовлением товара, указанного в п.1.2. Договора, Продавец оставляет за собой право на досрочное расторжение Договора с предоставлением Покупателю документального подтверждения данного факта и возвратом Покупателю денежных средств, уплаченных за товар.

6.3 Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

6.4 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

6.5 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

6.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

7. Срок действия договора

7.1 Договор вступает в силу с момента его подписания.

7.2 Договор считается исполненным с момента окончания исполнения обязательств Сторонами.

Статья написана по материалам сайтов: www.pravoved.by, dogovor-obrazets.ru, dogovor-urist.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector